技师劳务简单版的合同1
甲方：
乙方：
一：经甲乙双方商议达成以下协议：
甲方在雇用乙方作为收银员制定以下制度，乙方必须遵守。
（1）乙方每月工资 元。乙方在本 建筑公司上班壹年。按常规压押金 元。（乙方上班上满壹年，押金，在发最后一个月工资时一并发。）
（2）乙方必须上班上满整壹年，如果上班没上满整壹年或上了几个月有事不上了，要走，押金 元就扣除了不给。作为损失弥补给甲方。（上班时间：每天早上7点上班到下午7点整下班。）
（3）乙方从第一天开始上班，必须遵守本公司员工管理制度。
（4）乙方每月奖金按月表现以及每月全勤+每月按时上下班+每天遵守员工管理制度的每一条，都做到了 ，每月发50元奖金，如果做不到，某月奖金就没了。
（5）乙方如果某一天违犯了制度某一条，就按员工管理制度规定的数额，从某月工资里扣除，乙方必须无条件认可。如某一天违犯了制度 乙方必须签字认可，如果不配合签字，以默认认可。以某月发工资，从工资里扣除的依据。
二：以上事项甲乙双方同意达成一致，甲乙双方不得反悔，如有反悔者，造成一切经济损失，由反悔者负责。本合同自签字之日期生效，本合同一式两份，甲乙双方各拿一份。
甲方：
乙方：
日期：
技师劳务简单版的合同2
甲方：
乙方：
一 承包范围:本工程中木工部分
二 安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担,甲方不承担任何责任.
三 工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。___天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按?（ ）元罚款，在结算中扣除。
四 合同价款支付与结算:约定单方造价___ 计算方法：按图纸计算
支付方式：主体封顶后半月内付55% 结算：扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。
五 质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款.
六 材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七 甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。
注意： 乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。
八 本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。
甲方：
乙方：
日期：
技师劳务简单版的.合同3
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家工商行政管理局，建设部颁发的《建设工程施工合同》文本，并根据省、市有关规定、本着平等自愿，协商一致的原则，结合本合同具体情况，双方达成以下协议：
一、 工程概况
工程名称：新郑市轩辕路芙蓉小区5号楼
⑴、承包范围：乙方包工、甲方负责乙方所需的工具及原材料。
⑵、外墙粉刷及贴砖(瓷砖规格为6*20)，所有侧面全算，所有内口不粉。
二、 承包价格
空口实算36元/m2.
三、 乙方承包此工程按甲方要求达到合格工程。
四、 付款方式
乙方工人进入工地，由甲方支付乙方前期生活费。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后应把上一部分的20%付清，并付本部分的80%, 整体完工后付清。
五、 本合同一式两份，双方各执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
技师劳务简单版的合同4
用工单位： (以下简称甲方)
劳务人员： (以下简称乙方)
现甲乙双方就 大型机械设备操作员劳务用工一事，按照平等自愿、协商一致的原则，订立本合同，以共同遵守。
一、聘用职务、期限：
1、聘用职务：
2、聘用时间：自
3、试用期：
二、工作内容：
乙方同意按甲方工作需要在甲方工作，具体工作和要求是：按国家规定允许的岗位从事工作。
三、工作时间：
1、根据工作特性，实行上一天班休息一天的工作制。
2、甲方根据工作的特殊情况，可以适当延长工作时间。
四、劳动报酬：甲方根据工作特点，确定对乙方实行工资包干制。按 元月作为报酬。
五、福利待遇：
1、乙方按第四条规定的待遇外，不享受其他社会保险及福利
2、因甲方支付乙方工资中已含有医疗保险费用、个人养老保险金、失业保险金等费用。乙方发生的医(药)疗费用及意外事故均由乙方自行向在保机构缴纳，该费用甲方已在工资中支付乙方。
3、医疗保险费用、个人养老保险金等费用由乙方自行向在保机构缴纳，该费用甲方已在工资中支付乙方。
六、劳动纪律：
1、乙方必须遵守国家和行业的各项规定、企业的【员工手册】以及单位的各项规章制度。
2、乙方不得泄露甲方的工作机密，并不得工作时间从事业务。
甲方：
乙方：
日期：
技师劳务简单版的合同5
发包方：
承包方：
一、工程概况
工程名称：工程地点：
建筑面积：工程内容：屋面檩条、墙面檩条、屋面板、墙面板、门、窗、天沟、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、单价及付款方式
1、屋面、墙面、门窗、檩条及天沟，按400元/T计算。
2、屋面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，11元/m2。
3、墙面板、拉钢丝、铺棉、现场压板，13元/m2，包括门窗、雨棚。
4、落水管安装，按6元/m计算。
以上按实际工作量结算
5、付款：作业队进入工地开始安装，付5000元进场费，其余按照接点按工作总量的80%付款。
三、工程质量、安全责任
1、乙方必须确保承包范围内的质量要求（按图施工），如未达要求返工，乙方自行承担，并接受甲方代表的监督，目标合格。
2、乙方一定要遵守甲方制订的各项安全规章制度，杜绝一切伤亡事故，如发现隐患及时整改，出了事故乙方自己承担。
3、甲方不能及时提供材料，导致乙方停工等损失由甲方负责。如乙方原因造成停工、延误工期，按总价的0.5%/日予以处罚。
四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
技师劳务简单版的合同6
甲方：
乙方：
为了按时、按质、按量完成甲方交给乙方的商品混凝土工作，在双方平等、自愿、互得的情况下，经甲乙双方协商达成如下协议：
一、乙方的施工人员进入施工现场后，必须遵守公司一切规章制度，服从现场施工管理人员的安排和指挥，对不服从指挥的人员，班组不得留用。乙方在甲方的技术指导下施工。
二、工作内容：乙方主要负责混凝土的运输、振捣、收平、落地砼的清理、使用。铁锹、振动棒及小型工具。
三、质量安全：浇捣的混凝土高精应密实，不得有漏振、蜂容、麻面等缺限，每天上班前应对道路的铺设的架板进行检验，发现隐患应及时排除，严格按照安全操作规程进行施工，若违章作业造成工伤死亡事故，由乙方自行负责。
四、乙方必须在甲方规定的时间，准时到现场施工作业。若不准时，造成后果全部损失由乙方负责。
五、付款结算方式：混凝土按实际方量计算，单价为 元/立方米，不产生其它费用，方量按设计及现场实际方量产生为准。每月按完成工程量的 支付现金，混凝土工程完工后，一次性付清工程款。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效，未尽事宜双方协商解决。如一方违约视其情况给予违约金赔偿。
甲方：
乙方：
日期：
甲方:
联系方式:
身份证号：
乙方:
联系方式:
身份证号：
甲、乙双方系继母子关系，2006年元旦甲方爱人李某某因病故，一切后事由甲方来处理。当时乙方也不在。乙方出来后自愿放弃财产继承权利。乙方亲母娘在的情况下甲方把乙方当年10月份办婚礼成家。到了2011年甲方因脑梗得了重病，乙方没有承担抚养父母的'义务之外不停的出现在甲方门前跟甲方要钱，甲方给钱就走。有一次甲方在家一个人的晚上乙方又来找甲方要钱，甲方不给，乙方就闹事，甲方当时报警乙方才走。现因双方之间有不可调和的矛盾，给甲方的生活带来压力，严重影响个人的生活。母子感情破裂。经双方协商后，决定解除母子关系，并对双方权利义务及财产作出如下约定：
一、甲方最后一次当继母的身份给乙方10000元整（壹万元整）。彻底脱离母子关系。
二、甲方与乙方断绝母子关系后甲乙双方各自独立生活，互不干扰，双方互不承担抚养或者赡养等费用。
三、协议签订后，甲方的生老病死乙方不再承担责任。乙方的生老病死甲方不承担责任。
四、甲乙双方放弃对彼此财产的继承权。
五、甲乙双方确认无共同债权债务，解除母子关系后所产生债权债务由各自承担，对方不承担连带责任。
六、甲乙双方确认无共同财产，解除关系后，甲乙双方以后劳动所得收益及财产归自己所有。
七、甲乙双方自协议签订之日起，正式解除母子关系。双方应严格遵守，忠实履行，不得以任何方式宣扬协议内容，诋毁对方造成不利影响。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
欠款民事上诉状范文1
上诉人(原审被告)：梁xx，男，汉族，xxxx年1月7日生，农民，住xx市xx区棉花庄镇安东村王庄组。
被上诉人(原审原告)：南京市第四建筑工程有限公司，住所地南京市白下区侯家桥16号。
法定代表人：陈xx，该公司董事长。
上诉人因欠款纠纷一案，不服xx市xx区人民法院(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书，特上诉贵院。
上诉请求：
1、请求撤销xx市xx区人民法院(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书;
2、请求改判或发回重审，依法驳回一审原告的诉请。
事实与理由：
一、 xx市xx区人民法院(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书所认定事实错误。
1、(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书中经审理查明部分：经结算李明生和被告梁xx承包的金陵名府工程二标段12号、13号楼木工工程量为4636平方米，总计价款125172元。不符合事实。
2006年被上诉人南京四建承建新亚置业有限公司金陵明府工程，xxxx年4月9日被上诉人南京四建项目部经理包小明与李明生签订了一份承包协议，将金陵明府工程二标段12#、13#楼四层以上工程图纸范围内木工的有关一切工作以包工不包料的形式分包给李明生，双方约定27元/㎡，面积按照实际的施工面积计算，工程款按主体封顶模板拆除十天内付至工程款的80%，其余部分两个月内付清。工人的生活费按每人每月400元分两次发放。前木工组遗留下的部分工程量，两层以上内外墙拆模清理封顶后材料起钉堆放整齐，被上诉人付李明生6000元一次性包定，双方并约定由于阁楼施工的特殊性，阁楼按照正常面积的1.5倍结算工程款。
事实上(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书中所查明的实际面积4636平方米，并没有包含7楼阁楼面积部分，查明的计价款125172元亦未包含阁楼面积价款，也未包含6000元起钉费。经估算阁楼面积约为1200平方米左右，其阁楼面积部分的工程款应为48600元。因此总计价款应是179772元。
其次项目部经理包小明与李明生签订的承包协议中，约定工人的生活费按每人每月400元分两次发放。申诉人所招集的施工人数平均为40人/日正常工作，40名工人生活费400元/`月，即40人*400元/月*4个月=64000元。而实际上，南京四建连工人的生活费都未完全支付，部分生活费都是由上诉人梁xx垫付。
2、(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书中经审理查明部分：截至xxxx年8月13日，被告南京四建实际给付了原告梁xx151312元，超出应支付工程款26140元，不符合事实。
事实上上诉人梁xx与被上诉人南京四建根本没有签订任何承包协议，上诉人作为木工组的施工人员，在其施工中协助分包人李明生招集人员施工，其不具有用工主体资质，更不是工程的分包人，也从未参与合同签订。被上诉人南京四建没有与上诉人结算过任何费用，上诉人亦未领取过上诉人支付的任何工程款。因此，审理查明南京四建实际给付了梁xx151312元是没有事实依据的。其次，工程的总工程款应是243772元(上述已做了说明)，因此说超出应支付工程款26140元更是不符合客观事实的。
3、(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书中经审理查明部分：李明生所承包的木工工程施工人员由原告梁xx负责召集并分配使用，其召集来的工人工资款均有其从被告处领取的工资款中予以发放，不符合事实。
xxxx年4月30日甲方南京四建与乙方李明生签订一份附加协议，从该份附加协议中的第二条：乙方签订协议人李明生从明天早上6：30必须按时在施工现场亲自负责乙方施工人员，协调安排保证施工进度，12号楼五层结构，5月2日上午必须保证浇注混凝土。第四条：从明天开始乙方施工人员必须保证人数按时上班，包中服从甲乙双方管理人员的安排，如乙方不能保证进度，乙方人员必须明天(5月1日)自动清场，责任乙方负责，不在要求甲方的工程款，甲方也一概不负责。乙方必须承担该工程的有关损失。从以上两条中明显可以看出该协议的乙方指名的特定人是李明生，申诉人所召集来的工人是由甲方被上诉人和李明生分配使用的.，而不是由申诉人召集和分配使用的。
从该附加协议第五条：生活费、工资款由李明生亲自领取。可以看出生活费和工资款上诉人没有领取过，同事也没有领取的资格和义务。一审法院查明申诉人从被申诉人处领取工资款没有事实依据。
4、(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书经审理查明部分，实为审理查明，其实一审法院并未实际调查，而是机械的照搬xx市楚州区人民法院(xxxx)楚民一初字第385号判决书中的审理查明部分。
一审中，被上诉人仅提交了楚州区人民法院(xxxx)楚民一初字第385号等判决书(该判决书上诉人正在申诉中)作为本案的证据，并未提交其他有利证据，一审法院对本案事实在没有做出实际调查前，就草率的照搬(xxxx)楚民一初字第385号判决书中的审理查明部分，严重违反了《民事诉讼法》中关于事实的查明以及证据的认定等程序。该草率行为有违民事审判的严肃性和公正性。
上诉人认为，被上诉人提供的判决书只能作为本案认定事实的参考，而不是作为本案事实的最终证据，试想倘若先前判决有失真实，而法院在审判时不进行实际调查一味的照搬先前之判决，最终只会造成无止尽的错案循环的局面。上诉人认为在没有其他证据佐证的情况下，一审法院应当进行必要的实际调查，查明本案的事实，而不是草率的照搬事实。
二、xx市xx区人民法院(xxxx)淮民一初字第2861号民事判决书判决所依据的证据(xx市楚州区人民法院的判决书)不足。
一审中，被上诉人仅提交了楚州区人民法院(xxxx)楚民一初字第385号—392号、723号判决书(该判决书上诉人正在申诉中)作为本案的证据，并无其他证据佐证，上诉人认为上述判决书虽已生效，但所认定的事实有违真实，已严重侵害了上诉人的合法权益。对于上述判决上诉人已向xx市中级人民法院提出再审申请。本案正在审查过程中。
上诉人认为仅凭xx市楚州区人民法院的判决书是无法认定本案事实的，关于本案的工程总面积、工程总计价款、工程款结算金额、结算方式、结算对象等诸多事实都有待于法院做出进一步调查以及鉴定才能认定，在被上诉人无其他证据佐证的情形下，为避免造成错案循环，一审法院应当进行必要的实际调查和鉴定(以上已作出阐述)。事实上，一审法院仅以上述判决书来认定本案事实既是违反法律程序亦是有失谨慎的。
综上所述，为维护当时人的合法权益，维护民事审判的公平公正，体现法院审判的严肃性和公正性，希望贵院能查明事实，还当事人公道的判决。
此致
xx市中级人民法院
上诉人：梁xx
xxxx年12月11日
欠款民事上诉状范文2
上诉人(一审原告)：xxx，女，xxx年x月x1日出生，汉族，xxx职工，住xxx
被上诉人(一审被告)：xxx，男，1xx5年12月1日出生，汉族，xxx职工，住xxx。
上诉人因不服xxx区人民法院(2xxx9)xx民初字第xxx号民事判决，现提出上诉。
上诉请求：
撤销xxx区人民法院(2xx9)xx民初字第xx号民事判决，依法确认欠条的法律效力，改判由被上诉人xxx履行还款义务;承担本案的诉讼费用。
上诉事实和理由;
一审法院判决驳回上诉人的请求，事实认定不全面且不清楚，没有全面、客观的认定证据，没有公正的进行判决。
一、 事实认定不清楚。
一审认定：xxx年开始上诉人与被上诉人出现矛盾，上诉人多次到被上诉人所在派出所“闹”，于事实不符，实际情况是上诉人与被上诉人在xxx年出现矛盾，上诉人多次到被上诉人所在派出所去找被上诉人要钱，被上诉人却避而不见，打电话也不接，万般无奈的种情况下才找到派出所所长xxx，说明情况后，所长xxx处于同情才同意帮着解决，上诉人根本没有“闹”，而是去合情、合理、合法的去向被上诉人要钱。
二、欠条并非系受“胁迫”所为，相反，确实系被上诉人的真实意思表示。
什么是胁迫?是指为达到非法的目的，采用某种方法造成他人精神上的压力或直接对他人身体施加暴力强制等的行为。
首先，所长xxx主观上不存在“胁迫”的动机和故意，更没有非法的目的。xxx所说 “自行解决问题，否则，停止工作”的话，是履行职责的需要，没有针对性，更没有暗示被上诉人xxx为上诉人打欠条。任何人因个人的事情影响工作、违反制度，都可以用“停止工作”加以管理，行使职权。根据《民法通则》对胁迫的解释，xxx在主观上应该有让被上诉人xxx打欠条的故意，被上诉人作出迎合性的表示行为，才构成胁迫。所长xxx所说的“自行解决问题”的证言根本不具有让被上诉人xxx“打欠条”的故意与暗示，被上诉人完全可以用其他方式解决如还清欠款或者先还一部分，或者协商等，而给上诉人打欠条完全是因为被上诉人存在欠款的事实。
其次，所长xxx没有胁迫的因果关系。我去派出所找被上诉人要欠款时才认识所长xxx，没有必要去威胁、强迫被上诉人xxx打欠条。
再次，被上诉人xxx头脑清楚，是一个完全正常的人，在法律上是完全民事行为人，根本不可能因为领导的几句话而为上诉人打欠条，此时被上诉人应该清楚的知道其行为的后果。因此，被上诉人并非在胁迫下所为，而是基于实际欠款的事实而为，是被上诉人的真实意思表示，其所写欠条应当受法律保护。
三、证人与被上诉人关系密切，不能作证，或者其效力及其弱小。
四、胁迫人不能做证人。胁迫主体与本案有密切联系，不能做证人，自己胁迫自己作证。其后果却毁了一张欠条的效力，这样的后果是法律关系及其脆弱。
综上，一审法院认定事实错误，证据不充分，恳请查清事实，公正判决。
此致
xxxx区人民法院
上诉人：
年 月 日
