3月31日发生了什么历史事件
因计划或调配不好，工作人员没有工作可做或不能发挥作用。
一、建设工程窝工 所谓建设工程窝（停）工，是指承包商（包括合法分包商）在进入施工现场后，不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工，使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。
本文所指建设工程，是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
二、建设工程窝（停）工的原因 1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方（业主）指令将上述所列条件进场，但随后建设项目被撤销而产生窝工； 2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场，但建设方（业主）因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工； 3、承包商因建设方（业主）在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工； 4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工； 5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工； 6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工； 7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工； 8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工； 9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工； 10、其它合理的原因所致窝工； 三、建设工程窝工法律事实的确认 承包商（包括合法分包商）在基于合同或者施工指令进入施工现场后，由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素，不同程度的窝工是正常的，但作为承包商（包括合法分包商）而言，为维护自身的合法权利和利益，就应当对窝工进行合理合法的索赔，这是正当权利和要求，无可厚非，但要实现窝工索赔，就应提供窝工的有效证据以进行证明，从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。
在建设工程施工过程中，常见的或者可以合法确认承包商（包括合法分包商）窝工事实的确认形式主要有以下方法和措施： 1、指令停工：建设方指令停工或者通过其工程监理向承包商下达停工指令，在这种明确窝工的情况下，应同时明确窝工项目（或工作面）、窝工设备、窝工人员、窝工时段的具体状况明细。
在此情况下，应当凭停工指令获得窝工的有效签证。
2、窝工签证：建设方或其工程监理既未下发停工指令，但事实已产生窝工，承包商将窝工事实以及窝工所涉项目或工作面、窝工设备、窝工人员、窝工时段以工程量签证单或者报告形式呈报业主或监理，在获得签证或者批复后，窝工事实即得到确认。
在此条件下，施工方（包括分包商）应当特别注意窝工的客观事实和法律事实之间的联系和区别，窝工作为工程量的计价结算基础，在未获得建设方或者监理的窝工签证或者有效批注时，只能认为是客观事实，并且这种窝工事实极易为后续的施工行为所覆盖，导致取证困难，所以，应当谨慎地作好窝工签证，将事实窝工客观事实转变为窝工法律事实，以利于在协商、调处、仲裁或者诉讼时持有巩固的证据，使窝工结算和索赔得以实现。
3、窝工公证：建设方或者其监理既未下发停工指令，又未对承包商就窝工事实所呈报的窝工工程量或报告进行签证确认或批复确认的，承包商可以向公证机构提出申请，由公证机构派遣公证人员代表公证机构专门就窝工客观事实进行现场公证，经公证机构勘估后以公证书形式对窝工事实进行公证确认，并以此作为结算窝工和索赔的依据。
4、证据保全：建设方或者监理（包括总包商对分包商）既不下发停工指令，也不对承包商就窝工事实所呈报的工程量签证单或报告进行签证或批复确认的，承包商拟就窝工损失提起诉讼或者已在诉讼过程中的，承包商可以根据民事诉讼证据提取的有关规定，以承包商难以获得有效证据，且该证据系案件核心事实为由，申请法院依司法职权调取和保全与窝工事实相关的证据，并以此对窝工证据进行司法固定。
5、协商确认：建设方或其监理与承包商（包括总包商对分包商）针对窝工事实，在窝工项目或工作面明确的情况下，就窝工时段、窝工设备、窝工人员进行协商和谈判，最终就上述窝工事实达成协议或者会议纪要或者备忘录等形式，并以此对窝工事实进行确认。
四、窝工索赔的法律法规缺陷 1、窝工索赔的法律基础 承包商（包括分包商）因发包方在本文中的原因引起窝工的，应当有法律依据提出窝工索赔请求，对此《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：“第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。
发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
”“第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
”“第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
” 2、窝工索赔的许可范围 除法律规定的不可抗力所致窝工免责或者合同约定不视为窝工的情形外，窝工应当结算窝工损失并以赔偿，这是正常的建设工程通则。
正常情况下的窝工索赔范围，一般包括窝工期间的人员的人工费用、窝工机械设备的台班费用和其它正常的实际损失。
3、实际窝工索赔的法律缺陷和局限性的表象和实质 正如本文中所表述的那样，窝工索赔是有充足的法律基础和具体索赔范围和项目的，但如何实际操作实现索赔却面临诸多法律方面的障碍和局限性的制度制约。
3.1 窝工人员人工费：总包商（包括分包商）在窝工情况下必然全部或者部分丧失劳动力的使用功效，而劳动力使用者的总包商（包括分包商）又必须对所使用的人工支付薪酬，因此，必然产生人员窝工赔偿或补偿的法律事实。
目前国内没有统一的建设工程项目人员窝工赔偿或者补偿标准，也未区分主体工程和零星工程人员窝工，同时也未区分诸如水利水电、道路桥梁、房屋建筑等不同建筑类型的人员窝工。
在现有状态下通常的人员窝工索赔和计算是，只要在确认窝工人员和窝工工时的情况下，可以结合合同有关人工费用单价或者中标文件中有关人工费用单价进行进行计算和索赔；在诸如总包合同或者分包合同没有约定人工费用单价的情况下，可以适用实际用工地人工工时工资标准对窝工人员窝工工时费用作出准确计算，对此全国各省市建设行政主管部门和各地定额站一般都已制定和发布了当地人工费用（即各类人工工资）指导标准。
3.2 机械设备窝工费：总包商（包括分包商）在窝工情况下其投入施工现场的机械设备必然全部或者部分闲置，其机械设备使用功效丧失，在机械设备失去效益功能的情况下，还不可避免地产生设备养护、折旧费用，因此，必然产生机械设备窝工赔偿或者补偿的法律事实。
众所周知，建设工程项目机械设备使用费用通常是按照台班定额标准计算台班[台班”是指一台机械设备连续工作一个工作时段（通常为8小时）]费用的，但对于窝工机械设备的窝工定额台班计价和数量计算却比较混乱，没有形成可供遵照执行的具有法规性的全国统一标准，许多省市也没有制定统一的地方标准，只有极少省市就建筑领域的某个特定领域制定有地方标准，因此，在司法实践中，在窝工事实明确的情况下，如何计算窝工机械设备的窝工费用会面临尴尬局面，困难重重，例如，一台轮胎式叁立方米２型装载机在某水电站进场公路项目窝工24小时，是计算一个台班，还是计算1.5个台班
还是计算0.5个台班
没有具体的窝工计算标准。
在设备窝工闲置不产生功效的情况下，设备正常消耗除养护、折旧外基本停止，可否按正常台班计价计算窝工损失
如何计算窝工损失
也没有全国统一的具有法规性效力的标准。
3.3 窝工所造成的其它实际损失：窝工除上述的人员窝工人工费用损失、机械设备窝工台班损失外，还有诸如合理利润、资金占用收益、设备租赁费用逆差等损失，这些损失除在正常施工状态下有个指导性的利润率外，在窝工状态下如何计算损失和追索赔偿，没有形成统一的计算标准和规范，除在合同或者中标文件中形成有效约定外，在合同或者中标文件没有约定而又实际产生窝工事实时，无论在非诉讼调处、还是仲裁和诉讼过程中，处理起来是非常困难的。
五、窝工索赔的法制建设和立法动议 目前在建设工程施工过程中，针对窝工索赔和实现窝工索赔，一般是来源于合同对窝工索赔的约定和建设工程各领域对窝工索赔所形成的“贯例”或行业习惯，更多的是承包商就窝工事实提出索赔报告，由发包方或其监理单位审核后以文件或批复方式进行索赔处理。
众所周知，窝工索赔如明示在合同中且不为法律所禁止，应当具备法律约束力，依约办理方可，但是如果以承包商提交窝工索赔报告，业主或其监理审核批复方式处理窝工索赔就面临着如何理解建筑各行业窝工索赔“贯例”或行业习惯的问题了，我们知道，建设工程领域就窝工索赔所形成的贯例或习贯是不成文法，且各建设工程领域又有各自不同的贯例或习惯，无论是非诉讼处理窝工索赔，还是诉讼处理窝工索赔，都面临着实际操作的现实困难，现实困难最根本的是窝工索赔制度建设和规范建设的不完善和法规缺失。
正如我们在本文中所讨论的那样，建设工程领域窝工索赔面临着制度建设和规范建设的瓶径性障碍，因此，就窝工索赔的制度和规范建设就凸显出其重要性和必要性。
对此有些省市建设行政管理部门已经进行了具有前瞻性的有益的尝试。
四川省建设工程造价管理总站就一般工业和民用建筑制定了“关于明确零星工作项目人工单价、停（窝）工人工、机械台班单价计算方法的通知”［川建价发（2006）19号］，其中明确，“零星工作项目”“机械停置台班单价按定额机械台班单价的60%计算”，但同样又面临着“零星工作项目”窝工时间如何折算为具体台班数量的实际问题，更何况本规定的适用对象似乎仅限于“零星工作项目”，而主体工程窝工却没有相应规范，虽然仅对零星工作项目作出如此规范性规定，但却是建设工程窝工索赔规范建设的一大步，对大中型建设工程窝工索赔具有抛砖引玉之功效。
目前大中型建设工程项目和主体工程项目如何处理窝工索赔似乎还缺失明确的法律规范，更没有形成全国性的规范性的法律和规章。
因此，无论在非诉讼事务处理过程中，还是在诉讼案件处理的司法实践中争议颇大，案件处理面临着窝工索赔法律法规建设滞后的实际问题，以窝工索赔明细化为目的的立法动议和法制建设具有迫切的现实意义和重大的实际价值。
根据我国现行的建设工程行业管理的实际，结合建设工程分类管理的类别，在不改变现有各类建设工程项目定额台班标准和取费依据的情况下，由各类建设工程分类管理的官方机构或部门或者行业协会，专门针对各类建设工程项目的机械设备窝工，结合机械台班定额，制定窝工机械设备费用赔偿标准，并可以结合各类建设工程项目的难度系数制定调整系数，以此作为各类建设工程项目窝工索赔的指导性规范，至于窝工人工费用可以按照实际用工地的工日单价赔偿窝工人工费用。
同时，在窝工索赔的明细规范尚未完善之前，应当鼓励建设工程合同的当事人在合同中对窝工索赔进行约定，以约定方式解决可能出现的窝工索赔问题，对此建设行政管理部门制作或拟将制作的建设工程合同示范文本，完全可以在其中单列窝工索赔条款，由合同当事人协商确认，并以此作为在窝工索赔规范体系缺损情况下的有效补充。
安全教育培训细则(课时要求)
安全教育培训细则1、《中华人民共和国安全生产法》2002年11月1日施行；2、《公路水运工程安全生产监督管理办法》交通部2007年第1号令3月1日起施行；3、《建设工程安全生产管理条例》自2004年2月1日起施行；4、《施工企业安全生产评价标准》JGJT77-2010；5、成都路桥JTL05合同段《承包合同》；1、工程概况集双高速集安至通化段路线长度82.213公里，设计时速80公里\\\/小时，整体式路基宽度24.5米，分离式路基宽度12.25米。
全线设特大桥3638.25米\\\/2大桥7606.5米\\\/27座，中桥666米\\\/9座，涵洞93道，隧道18636米\\\/9座，互通立交6处，U型转弯1处，分离立交1处，通道26处，天桥3座。
本合同段起点位于集安头道镇，途经苇沙河村、砬子沟村、夹皮沟村至通化县湾湾川互通终点。
设计桩号：K58+609.703-K78+004.8路基标全长19.395km，路面全长24.022km，包括道路、桥梁、隧道、路面、交安、绿化，合同造价9.35亿元。
2、安全教育培训要求（1）项目经理部将依据培训计划定期组织对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训（三级安全教育），保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
（2）特种作业人员应严格按操作规程进行施工，杜绝“三违”（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）现象发生，并接受各级安全管理部门和人员的检查和监督。
bc（
2010浙江中考录取线 我要知道详细一点全面一点的 最好每一所学校的包括职高的分数线都有
杭州市区（不含萧山、余杭）今年各类高中招生最低录取控制分数线划定。
第一批录取学校（含择校生班）最低录取控制分数 线为443分；第二批录取学校中普通高中（含择校生班）、职业高中（含“3+2”高职班）最低录取控制分数线为370分。
民办普通高中经市教育局批准，可视报考情况，适当调整本校最低录取分数线。
普通中专五年制大专班和“3+2”高职班的最低录取控制分数线为 300分，三年制普通中专（含高职院校中专部）的最低录取控制分数线为200分，成人中专普通班最低录取分数线由各校自定。
市区技工学校的招生与劳动预备 制教育接轨，不划统一的最低录取控制分数线。
瑞安2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年瑞安中考录取分数线。
经研究，确定今年普通高中招生学业考试最低控制分数为475分（含照顾加分）。
瑞安中学、瑞阳中学体检分数线 1．瑞安中学公费线为总分(1) 620分 (619.5分的考生语文、数学、英语三科总分必须达到394.5分，语文、数学、英语三科总分为394.5分的考生语文、数学二科总分必须达到277 分) 2．瑞安中学择校生线为总分 (1) 616.5分 3．瑞阳中学捐资生线为总分 (2) 615分 (614.5分的考生语文、数学、英语三科总分必须达到399.5分) 第一批 瑞安中学 公费生：620分（218名+2名～定向、特招各余1名） 择校生：616.5分（137名） 瑞阳中学 择校生：615分（177名+1名～特招余1名） 第二批 市三中 公费生：590.5 分（298名+8名～特招余8名） 定向生：578.5分（224名） 择校生：572分（188名） 市四中 公费生：594.5 分（568名+7名～特招余7名） 定向生：575分（196名） 择校生：563.5分（144名） 市五中 公费生：597 分（153名+6名～特招余6名） 定向生：582分（128名） 择校生：587.5分（72名） 市十中 公费生：613.5分（140名+1名～特招余1名） 定向生：600.5分（200名） 择校生：598.5分（100名） 隆山高中公费生：600分（153名+7名～特招余7名） 定向生：590.5分（160名） 择校生：590分（82名） 第三批 瑞安六中 公费生：571分，定向生：555分 瑞安七中 公费生：539分，定向生：529分 瑞安八中 公费生：575分，定向生：525分 瑞安九中 公费生：美特533.5分，定向生：542分 汀田高中 公费生：549分，定向生：514分 实验中学 公费生：554分 龙翔高中 公费生：570分 云江高中 公费生：563分 安阳高中 公费生：582.5分 普高最低控制线：475分(包括照顾加分) 瑞安2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年瑞安中考录取分数线。
经研究，确定今年普通高中招生学业考试最低控制分数为475分（含照顾加分）。
瑞安中学、瑞阳中学体检分数线 1．瑞安中学公费线为总分(1) 620分 (619.5分的考生语文、数学、英语三科总分必须达到394.5分，语文、数学、英语三科总分为394.5分的考生语文、数学二科总分必须达到277 分) 2．瑞安中学择校生线为总分 (1) 616.5分 3．瑞阳中学捐资生线为总分 (2) 615分 (614.5分的考生语文、数学、英语三科总分必须达到399.5分) 第一批 瑞安中学 公费生：620分（218名+2名～定向、特招各余1名） 择校生：616.5分（137名） 瑞阳中学 择校生：615分（177名+1名～特招余1名） 第二批 市三中 公费生：590.5 分（298名+8名～特招余8名） 定向生：578.5分（224名） 择校生：572分（188名） 市四中 公费生：594.5 分（568名+7名～特招余7名） 定向生：575分（196名） 择校生：563.5分（144名） 市五中 公费生：597 分（153名+6名～特招余6名） 定向生：582分（128名） 择校生：587.5分（72名） 市十中 公费生：613.5分（140名+1名～特招余1名） 定向生：600.5分（200名） 择校生：598.5分（100名） 隆山高中公费生：600分（153名+7名～特招余7名） 定向生：590.5分（160名） 择校生：590分（82名） 第三批 瑞安六中 公费生：571分，定向生：555分 瑞安七中 公费生：539分，定向生：529分 瑞安八中 公费生：575分，定向生：525分 瑞安九中 公费生：美特533.5分，定向生：542分 汀田高中 公费生：549分，定向生：514分 实验中学 公费生：554分 龙翔高中 公费生：570分 云江高中 公费生：563分 安阳高中 公费生：582.5分 普高最低控制线：475分(包括照顾加分) 镇海2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年镇海中考录取分数线。
据了解，镇海中学录取分数线为563.0分；蛟川书院录取非蛟川书院毕业生分数线为561.5分；龙赛中学新课程示范班录取分数线为555.5分，龙 赛中学录取分数线为540.0分，其招收“三限生”最低控制分数线为530.0分；中兴中学第一志愿录取分数线为516.0分，非第一志愿录取分数线为 519.0分，其招收“三限生”最低控制分数线为510.0分 慈溪2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年慈溪中考录取分数线。
实验高中2009年录取分数线现已划定：569。
5分(全免线)，563分(半免线)，554分(城区正取线)，549分(农村正取线)，549分 (实验中学线)。
宁海2010年中考中考分数线 2010年中考报考参照：2009年宁海中考录取分数线。
金陵中学河西分校630分、三中631分、宁海中学625分、南航附中624 建德2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年建德中考录取分数线。
一、严州中学（新安江校区）统招生计划：514分 二、新安江中学统招生计划：484分 三、严州中学（新安江校区）择校生计划：474分 四、寿昌中学统招生计划：464.5分 五、严州中学（梅城校区）统招生计划：461分 六、严州中学（梅城校区）、新安江中学、寿昌中学择校生最低录取控制分数线：400分 七、民办普通高中最低录取控制分数线：300分 八、职业高中、中专、技校最低录取控制分数线：200分 百色2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年百色中考录取分数线。
单位 正式生招生指标(人) 成绩等第线 总成绩等第线 组合成绩等第线 自治区示范性普通高中和市直高中 百色高中、百色祈福高中、百色民族高中 2170(百高840，祈高665，民高665) A+ 田阳高中 980 B 4B3C+ 百色一中 560 B+ 3A2B+2B 平果高中 875 B+ 4AB+2B 田东中学 910 B 3B+3BC+ 靖西中学 940 B A2B+4B 田林中学 710 C+ 2B3C+2C 德保高中 1105 C+ B3C+3C 隆林中学 980 B 2B5C+ 县(区)普通高中 百色中学 590 B 2B+3B2C+ 田东 (田东二中、田东实验高中) 1400 D 平果 (平果二中、平果卫华高中、平果榜圩中学、平果铝中学) 1238 C 5C+2C 德保 (足荣中学) 250 D 靖西 (靖西二中) 820 D 那坡中学 550 B 2B5C+ 凌云中学 900 B B+B5C+ 乐业中学 680 C+ AB+B4C+ 西林中学 460 C+ B5C+C 民办高中 平果三中 500 B+ 4AB+2B 其它民办高中 450 D 丽水2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年丽水中考录取分数线。
学校 正取普通生分数线 (分) 正取普通生招生计划数(人) 上线人数 (人) 丽水中学 592 280 311 学院附中 第一志愿 550(城区) 530(农村) 288 294 第二志愿 580 民族班 515 80(其中莲都30人) 30(莲都) 丽水二中 第一志愿 472(城区) 442(农村) 520 641 第二志愿 487 台州2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年台州中考录取分数线。
据了解，目前，正取分最高的是临海的台州中学，为699分。
本站现根据各县（市、区）招生办反馈信息，初步统计后，将各地重点高中分数线及普通高中录取线打包披露，供读者和家长们参考。
椒江普通高中最低录取分数线为579分，台州市第一中学正取分数线为697分，择校线为670分。
路桥普通高中最低录取分数线为580分，路桥中学正取分数线为676分，择校线为650分。
黄岩普通高中最低录取分数线为518分，黄岩中学正取分数线为665分，择校线为636分。
临海的台州中学正取分数线为699分,择校分数线为684分；回浦中学正取分数线为681分，择校线为653分；大田中学正取分数线667分， 择校线为637分；杜桥中学正取分数线648分，择校线603分。
玉环普通高中最低录取分数线为549分，玉城中学和楚门中学正取线都为664分。
仙居普通高中最低录取分数线为530分，仙居中学正取线为673分，择校线645分。
该县成绩前200名考生先由仙居中学挑选，然后再根据各校 录取线，以考生分数由高往下，自由录取。
三门普通高中最低录取分数线为537分，三门中学正取线为653分，择校线613分。
该县成绩前288名考生由三门中学优先挑选，该学校再向各 所初中定向招生287名，除此之外，按分数线择优录取。
舟山2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年舟山中考录取分数线。
舟山中学计划生 564分 面向市属及定海区 舟山中学择校生 556分 面向全市 南海学校计划生 551分 面向全市 南海学校民办划线招生 543分 面向全市 定海一中计划生 536分 定海一中择校生 513分 舟山二中民办划线 510分 镇鳌学校计划招生 536分 面向全市 镇鳌学校民办划线招生 500分 面向全市 白泉高中计划生 484分 白泉高中择校生 466分 金塘中学计划生 415分 金塘中学择校生 390分 开元中学民办划线招生 472 分 东海中学民办划线招生 482分 普陀中学计划生 540分 普陀中学择校生 533分 普陀三中计划生 505 分 普陀三中择校生 486分 六横中学计划生 487分 六横中学择校生 480分 岱山中学计划生 520 分 岱山中学择校生 500分 大衢中学计划生 483分 大衢中学择校生 473分 东沙中学计划生 483 分 东沙中学择校生 473分 嵊泗中学计划生 471分 嵊泗中学择校生 428分 湖州2010年中考录取分数线 2010年中考报考参照：2009年湖州中考录取分数线。
学校名称分数线 湖州中学572 湖州中学（择校）530 湖州二中562 湖州二中（择校）557 菱湖中学538 菱湖中学（择校）488 吴兴高级中学550 吴兴高级中学（择校）528 湖州一中533 湖州一中（择校）495 湖州一中美术特色班503 湖州一中音乐特色班514 湖州一中美术特色班（择校）456 湖州一中音乐特色班（择校）488 湖州五中527 湖州五中（择校）508 南浔中学515 南浔中学（择校）465 双林中学492 双林中学（择校）442 练市中学502 练市中学（择校）453 埭溪中学486 埭溪中学（择校）438 湖州新世纪外国语学校493
桂林永福县京东商城地址
永福总体概况永福县位于广西东北部、桂林西南于19528月5由原永福、百寿两县合并区位优势明显交通便捷县城北距桂林市48公距桂林两江际机场35公南距柳州市108公距首府南宁市330公湘桂铁路桂柳高速公路纵贯县境南北湘桂铁路县内设八火车站桂柳高速公路我县县辖两处口铁路、高速公路永福与柳州、南宁、桂林三城市相联接全县南北90.5公东西宽63公土面积2806平公均占量居桂林各县首耕面积327136亩辖4镇5乡93行政村6社区口27.03万居住着壮、汉、瑶、苗、京、等18民族县城实际面积6平公口3.5万永福县山清、水秀、林丰气候温态环境良寿养县内溶岩峰林遍布奇山秀水画森林密布全县林面积1475万公顷森林覆盖率74.1%居全市第；态环境良空气清新许负氧离含量每立厘米达5-12万比值高50-80倍空气质量达家级标准谓氧吧；泉水众水质优良具团、呈弱碱性、氧化原低、矿物质含量丰富等特点许河流与泉水PH值7-8间矿化度优于家矿泉水标准永福富硒县每公斤水含硒2微克享健康水、营养水寿水美誉土壤每公斤含硒1.1毫克,全平均值（每公斤0.29毫克）3.3倍永福罗汉每公斤含硒189微克优质米每公斤含硒150微克都远远于每公斤产品含硒量100微克富含硒标准20078月20世界养组委首块养养业示范基牌匾授予永福县同北京、海等养专家永福调研赞美永福树城市今永福寿福全县百岁36位每10万百岁比例达13.3远高于世界公认每10万7名百岁寿乡标准2007授予永福县寿乡称号永福县历史悠久着深厚文化积淀永福县已两千建县历史汉文化与岭南土著文化交流融合造永福历史瑰丽姿文化我留丰富独特文化遗产宋文状元王世则、武状元李珙清进士吕月沧、榜眼于建章、彩调宗师蒙延章清代著名画家、举李吉寿等近现代著名作家肖甘牛、黄继树；少数民族教育先驱刘锡藩、滑翔运创始韦超、著名表演艺术家刘三姐扮演者黄婉秋等永福广西彩调剧发祥2006永福彩调已列入我非物质文化遗产保护名录永福县文化古迹保存较列自治区级保护单位宋、元代岭南青瓷窑遗址窑田岭窑址、明代永宁州古城及驰名外南宋摩崖石刻、波村汉墓群等永福县福寿文化源远流素福寿乡 美称福寿文化永福县独特种吉祥民族文化现象自古永福偏福寿双全吉祥我祖先800前便种期盼祝愿永远镌刻坚韧磐石北面百寿镇寿字古石刻南面永福县城凤山顶福字摩崖石刻遥相呼应历经数百岁月沧桑福寿文化深深根植永福块美丽神奇土永福县旅游资源丰富全县境内溶岩峰林遍布山奇水秀已具规模主要旅游景区金钟山风景区批极具发潜力或已具发趋形景区、景点板峡湖风景区、金鸡河水库风景区、百寿岩风景区、龙江森林公园、凤山公园、永福西江百画廊、永宁州古城窑田岭宋代窑址等其百寿摩崖石刻、窑田岭宋代窑址、永宁州古城自治区重点文物保护单位永福县物产丰富主要矿产资源重晶石、石灰石黄铁矿等农副特产丰富罗汉、香米、公害柑桔、公害西红柿、蚕茧、山葡萄酒等农产品蜚声海内外永福县东神－－罗汉原产所产罗汉品质优良产量占世界总产量70%永福县罗汉乡广西公害蔬菜产基、公害水产基、优质谷产基广西药材产业十强县等荣誉、称号获县近,永福县委、县政府按照贯彻落实科发展观构建谐社要求立足永福实际围绕打造经济强县、文化名县、态环境流县目标真抓实干推进工业化、城镇化进程重点全县各族民锐意进取艰苦创业经济社呈现健康、快速发展态势走条具永福特色发展路县域经济迈发展快车道同依托良区位优势抓住保护漓江、聚焦西部、发西部、发展西部良机遇主融入泛珠三角、泛北部湾合作围绕县城至苏桥园工业新走廊与园区互发展通产业集聚、物流集聚商贸集聚扩县城口拉县城框架实现工业化城镇化新突破逐渐打造承接东部产业转移工业重镇先获广西经济发展十佳县、第四届全县域经济基本竞争力提升速度快百县、广西县域经济发展进步奖、第四届全县域经济基本竞争力提升速度快百县（市）、全区发展县域工业试点县等荣誉称号永福县城三江环绕绿树荫非适合居城镇近永福县狠抓城市建设着力打造高品味、档、优雅舒适精品城镇累计投入超10亿元资金先组织实施县城广场工程、旧城改造工程、路桥工程、县城防洪堤工程自水厂改扩建等五工程完县城十字街至卫局至移公司段道路、凤阁路凤山背道路、西江区道路硬化等代表批基础设施建设引近10家房产公司投资建设滨江花园、碧水湾公馆、商贸城、金龙五品、金城山庄等10高档商住区同突抓街道硬化、绿化、美化亮化工程及排水排污设施建设2009县委、县政府加投入狠抓县城基础设施建设,拉内需,加速县域经济发展, 桂柳高速路永福县城段及进口美化亮化、凤广场及县城环湖灯光美化亮化、凤山公园美化亮化等市政建设项目,纳入议事程全力打造桂林靓丽南门座漂亮、整洁城市初步呈现 苏桥经济发区简介苏桥经济发区位于永福县苏桥镇距离桂林市26公距离两江际机场8.5公桂林市规划面积园区1994由桂林市规划设计院编制《桂林苏桥工业城总体规划》,划定苏桥镇境内68平公发规划范围20085月,市委、市政府决定永福县苏桥镇范围内原市属桂林高新区苏桥工业园、县属福龙工业园两园合,整合立市属苏桥经济发区, 市委、市政府保护漓江、发展临桂再造新桂林战略决策苏桥经济发区桂林西部重点发展承接产业转移基市内工业退二进三基广西桂林区块投资热土、园区基础及配套设施建设完善——水、电管网建设初见效发区已完供水管网改造扩建工程供水量3万吨\\\/提升至10万吨\\\/架设10千伏双路供电专线确保发区内企业水电充足供给——路网建设渐见完善溪河火车站已完由二股道扩建7股半道工程,货物吞吐量达350万吨；投资2400万元桂柳高速路苏桥段口200312月式投入运营；苏桥园I期规划A区2.15平公范围内园区路网已于2005全面完,总程达7.3公；福龙工业园期规划4.2平公范围内二纵三横路网工程于2005全面辅,道路总约4.97公,计划总投资4000万元,目前已进入扫尾工程阶段——标准厂房建设规模渐壮发区内目前已建7.2万平米标准厂房,供入驻企业租用,建筑面积14655平米基两栋公寓楼主体工程已封顶,进入整体装修阶段另4万平米标准厂房于09前建使用——配套服务工程近完备发区提供完善通讯服务,固定电、线电视、宽带网、移电、数据传真都已通,银行、税务、校、业培训基、医院、工商、商场、宾馆、饭店、公安局、加油站等配套服务设施较齐全已通经高速直达桂林、柳州班车,永福县境内唯通高速直达班车乡镇二、产业集群初见效发区产业定位重点发展机械制造、汽车及零部件、能源、电器、电信息、物制药、轻工制造等产业通推进发区工业项目建设苏桥经济发区目前已打造奇峰纸业、艺宇印刷包装公司、金美纸业公司龙造纸纸箱产业集群；桂客汽车公司、锦韩汽车附件公司、百坚汽配限公司龙汽配产业集群；典林食品公司龙食品产业集群；久禾制衣、华辉制衣公司龙制衣产业集群；华力重工、合众际龙机械制造集群三、区位优势明显资源充足苏桥经济发区处我西部结合处,背靠资源丰富西南川滇黔渝,南直达广西沿海钦(州)、北(海)、防(城港),湛江等海口及东盟各,东梧州、贺州,达珠三角发达区,北连两湖原区境内桂海高速公路、湘桂铁路贯穿其桂海高速公路苏桥口吞吐量350万吨溪河火车站均苏桥经济发区内南距柳州118公北距桂林市区26公距桂林两江际机场仅12公距桂梧高速公路口处仅8公交通十便利另外建设桂林至苏桥级公路拟扩建桂林两江际机场路等使福龙工业园外交通更加便捷苏桥经济发区规划范围广稀,口搬迁量貌低矮丘陵主,挖土量少,土质砂岩主,容易平整,发区内质结构稳定,震断裂层,桂北区理想、适合发展工业区发区内电永福发电公司火力发电厂座总装机容量87万千瓦；溪河流经园区水电资源丰富；桂林市口500万,近300万农村剩余劳力需要转移安置发区企业用工提供保证发区结合现职业培训依托桂林、柳州职业教育平台采取自培与委托培训相结合式,企业提供高素质力资源支撑四、发展迅速运行良近永福县扎实推进工业强县战略现重点企业采取立扶持重点企业发展领导机构园区协调服务组完善重点企业县乡领导联系、帮扶企业联责任办断壮培育现重点企业工业项目引进跟踪实行项目、名领导、套班、抓底举措加快工业项目建设进度力抓苏桥经济发区项目推进永福希望苏桥做苏桥篇文章永福全盘皆思路全力赴建设苏桥经济发区苏桥经济发区经自治区、市县发建设基础设施臻完善项目建设逐步增已经形定产业规模具备加快发展条件根据全市十五规划三调整目标要求发区提力争2011引进企业达100家实现发区工业产值50亿元目标目前苏桥经济发区已66家企业落户：其投产企业28家,已完固定资产投资45亿元；建企业38家总投资43亿元；谈项目18预计总投资41亿元2008苏桥发区实现工业产值25.5395亿元,占全县工业产值72.97亿元35%实现财税收入1.28亿元桂林直达百寿车建议试下，薛趁便分享个身边的购物省钱利器-追折网
小时代电影里planB是什么意思，半天没看明白
宫洺一直是一个做事谨慎的人，他会分配给下属应急的任务，但为了保证万无一失，自己总是做好更为保险的工作，使自己不出差错，所以就会有planB，这就是为什么林萧即使拿到崇光的稿子，宫洺也要先写好稿子
